Арбитражный суд Калининградской области счел размер неустойки, рассчитанный областными властями для бывшего генподрядчика строительства онкоцентра, избыточным и снизил его с 83,4 до 50,5 млн руб. Разница должно быть восстановлена властями как денежное обеспечение «Артели» исполнения контракта. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.
Представитель «Артели» в суде ссылался на то, что власти включили в календарный график неисполнимые сроки выполнения работ, а в самой проектно-сметной документации были недостатки.
На это суд возразил, что документация входила в пакет документов, опубликованный перед проведением публичных торгов, и «Артель» имела возможность проверить качество проектной документации до заключения контракта. Заключив же контракт, строительная компания взяла риск строительства по предложенной документации на себя.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Контракт с «Артелью» на строительство онкоцентра был расторгнут в декабре 2019 года. Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о расследовании сговора для получения подряда на строительство объекта.
© 2003-2024